sözleşmede geçen gün için ceza maddesi - Arama Sonuçları

Hakedişin geç ödenmesi nedeniyle verilen süre uzatımında süre tespiti.

Hakedişin geç ödenmesi nedeniyle verilen süre uzatımında süre tespiti.

  • 29/03/2024

...sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...sonuna kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin... ...yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği...  başlıklı 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının... ...hazırlanıp imzalanan hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede...
ceza
… Devamı
İhalenin hatalı olarak iptal edilmesinin kamu zararına etkisi.

İhalenin hatalı olarak iptal edilmesinin kamu zararına etkisi.

  • 22/04/2024

Maddesinde belirtilen değişikliklerin uygulanmamasıdır. ...Kararının gerekçesinde bahsi geçen 30 günlük süre, 2577... ...idari soruşturma yürütülmüş, cezai süreç işletilmiştir.... ...tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde aşırı düşük... ...değerin altında teklif olmadığı için aşırı düşük teklif sorgulaması...
sözleşmede
… Devamı
Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

...ihalelerinde  uzatılan süre için fiyat farkı verilmesi zorunlu... ...zorunluluk ortadan kalkmış olup, tip sözleşmedeki dipnot da fiyat... ...Kurulu kararlarında sıklıkla geçen İdareden kaynaklı süre... ...içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına... ...işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler...
ceza
… Devamı
Sözleşmenin geç imzalanması nedeniyle fiyat farkı talebinde bulunulamaz.

Sözleşmenin geç imzalanması nedeniyle fiyat farkı talebinde bulunulamaz.

  • 13/05/2024

...yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...göre teklifin ve sözleşmenin güncellenemeyeceği, Yönündedir... ...mağduriyetlerinin giderilmesi için Kamu İhale Kurumu’ndan... ...yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik
ceza
… Devamı
Yapım işlerinde fazla yapılan imalat bedellerinin talebi.

Yapım işlerinde fazla yapılan imalat bedellerinin talebi.

  • 18/05/2024

...inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını... maddesinde yüklenicinin fiyat... ...Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak işin tanımı... ...mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle... ...ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı...
ceza
… Devamı
Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

  • 14/04/2024

...programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin... ...sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “ 
ceza
… Devamı