186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; .. TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan... ...kadar geçecek her gün için sözleşmede günlük gecikme cezası... ...gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan...

...gecikme cezası uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının... ...süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği... Sözleşmedeki protesto çekmeye... ...davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen... ...davalı vekilince yasal süresi içinde karar düzeltme isteminde... ...hükmü onayan Dairemizin 17.09.2009 gün ve 2009/2752-2009/4789 sayılı...

...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...nin 22 nci maddesine uygun olarak güncel yeni birim fiyatların yapılması... ...imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine... ...yapılmasına karar verilen iş kalemleri için YİGŞ’nin 22 nci maddesi... ...adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık...

maddesinin 1. ...tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi... ...davacı şirket tarafından kanun ve sözleşmede öngörülen süre... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...belirledikleri ve tamamlanması için sözlü olarak 10 günlük...

...günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde... ...Hükümleri” bölümünde yer alan “Ceza Cetveli”nin 13’üncü maddesinde... ...tazminatı ödenmek suretiyle adı geçen kişinin işten çıkarıldığı... na iki gün işe gelmediği için tazminatlı olarak iş akdinin... ...sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının...

...3 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle; …Belediyesi tarafından... ...süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde sadece bir harcama... ...çalıştırılmamasına rağmen cezai işlem uygulanmaması sonucu... ...değişimi yapılmayan her bir personel için günlük sözleşme bedelinin... ...belgelerin incelenmesinde; adı geçen kişinin ihale tarihi (...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel... ...değerlendirmesi ise; Sözleşmenin 24 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde... Sözleşmede yer alan fiyat farkına... ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi, ..

...bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün... ...olduğu, ağaçların deplasesi için geçen sürede yüklenici tarafından... Ancak inşaat sahası içinde yaklaşık tüm alanın 1... ...kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinde; “a) Yatırım projelerinin... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... ...tesliminden itibaren çalışılamayan günlere ait ödeneklerin ileri...

...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından Kültür... ...bulunacak bir oran ile çarpılarak güncellenmesine ilişkin ilgili... ...duvarlarının durumlarının tespiti için georadar taraması yapılması... “Sözleşmede bulunmayan işlere... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “