...farklarının çok yüksek olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının... ...anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin... ...verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre...

...gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddia... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun “Sözleşmeden önceki yasak fiil veya... ...sayılı kararı ile başvurunun reddine karar verilmiştir.

...ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine... III - KARAR İdaresinin “…

Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. eylül ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderilir... b) Denetim raporları hakkında görüş bildirir.

...kullanılamadığı belirtmekte ise de; şartname ve sözleşmede mesire alanının Orman... ...davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz... ...ilgililerin müteahhitlik sicilllerine işlenir. kuralı yer almaktadır... Her ne kadar, İdare Mahkemesi'nce, işin...

Not: Mevcut EMP’ler aynen kullanılmaya devam edilecektir. ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki davadan dolayı Beyoğlu 1. ...uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp... Sözleşmedeki protesto çekmeye gerek... ...düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi...

14.3.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin... ...anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...farkı verilmesinin öngörülmemesi nedeniyle fiyat farkı hesaplanamayacağı...

...programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek dilimlerinin belirlendiği... ...belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş... ...gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş programında sabit...