...maddenin ikinci fıkrasında, ancak başlangıçta öngörülmeyen veya öngörülüp de taraflarca... Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddesine göre bu sözleşmede uyarlama yapılması mümkün değildir.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için... Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak işin tanımı Kahramanmaraş...

-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek... İşe ilişkin ...

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde...

İhale konusu işin/alımın; … ...sözleşmeler neticesinde geciken her gün için sözleşmede belirtilen ceza hükümleri uygulanacaktır...

...Esaslar’a göre fiyat farkı ödeneceği belirtilmiştir. ...Müdürlüğünce … tarihinde yapılan mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi... ...6’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım...

Denetçi raporunda; söz konusu durumun iş artışının gerçekleşmesinde sözleşme yılı... Oysa, fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlemde, yeni birim fiyatın... Bu itibarla, savunma uyarınca, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmamaktadır. ...bulunmadığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa...

...6339 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve 60 gün süre uzatımı... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas... ...İlişkin Esaslar”ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” işler başlıklı 9 uncu... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü... ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa...