...sözleşmenin ön projelere göre akdedildiği, 11/11/2019 tarihinde işyeri tesliminin yapıldığı, yüklenicinin saha ölçülerine göre hazırladığı“D-601 Tankı yüzer tavan ayakları uygulama projesi” nin,  idaresince 17/12/2019 tarihinde ölçüleri değiştirilerek onaylandığı, sözleşmede imalat miktarının adet olduğu, yüklenicinin iş artışı...

İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...

...vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasında imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının...

...12.2017 tarihine kadar Kuruma teslim edilmediği, buna rağmen sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması hususunda... İdari ve Teknik Şartnamede ilgili liste yer almıştır.

İşin devamı sırasında yükleniciye, sözleşmede belirtilen zorunlu nedenlerle veya idarenin sebebiyet... Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yer tesliminin yıl sonunda yapılması nedeniyle … yılı için öngörülen...

...07/2020 tarihinde bitirilmek üzere 07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 03/07/2020 tarihli ve E.6339 sayılı... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde... Hükümleri yer almaktadır.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Diyarbakır... ...2021 tarih ve 2486 sayılı teklifinin süresini bilerek ve isteyerek uzattığı, ihale şartlarını kabul ederek sözleşmeyi... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik

...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde... Bu malzemeler, iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. ...Esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasındaki; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel...

... kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu ... bir süre verilmesi gerektiği, 01/04/2021 tarihinde imzalanan sözleşmede 25/11-05/03 tarihleri arasındaki dönem havanın fen ...