... ve 14.07.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak aynı gün yer tesliminin yapıldığı; anılan sözleşmede, sözleşme konusunun Beynam B Tipi Mesire Yeri' ... taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme kapsamında olduğu değerlendirilerek dava konusu ...

...idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğu, öte yandan işin sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması... ...tarafından bildirilen eksikliklerden bir kısmının idarece giderilemeyerek çalışmaların gerekli şekilde yürütülmesinin sağlanamadığı...

Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir.

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme... ...hesaplanmayacağı, hangi tarihin temel endeks esas alınacağı, sözleşmede bulunmayan ve sonradan tespit edilen yeni birim fiyatların...

Davalı, sözleşmede öngörülen cezai şartın ifaya eklenen cezai... ...imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi... İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine...

maddesi kapsamında 1 adet heykeltıraşı iş yerinde bulundurmadığı sabittir. ...tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte sözleşmeden doğan alacak karşılığı 130.700,00 TL'...

Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.”, anahtar teslimi götürü bedel , moloz nakli , teklif bedele dahil mi , temel kazısı , Yeni birim fiyat

...Mahkemesi tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'... maddesinde düzenlendiği şekilde tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla iş yeri değişikliği olmamıştır. ...tam olarak karşılanmadığını, taraflar arasında akdedilen sözleşmede kararlaştırılan inşaat yeri ile davalı idare...

...unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. ...alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde... ...tasarısının ilgili maddesinde (23.1) belirtileceği, yüklenicinin, sözleşmede adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli...

...bedellerinin sözleşme bedelinden düşülmesi, Ayrıca, projede yer alıp da yaklaşık maliyet ve pursantaj listesinde gösterilmeyen... ...işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını... anahtar teslimi götürü bedel , pursantaj , teklif bedele dahil mi , uygulama projesi , yaklaşık maliyet