Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek işe başlamıştır.
sözleşmede yer teslimi - Arama Sonuçları
… Devamı
Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek işe başlamıştır.
İdarenin sorumluluklarını yerine getirmeden, sadece yükleniciden sorumlulukları yerine getirmesini beklemek bu ilkeye ters olacağı gibi, örneğin, yer teslimini yapmayan bir idarenin sözleşmeden kaynaklı olarak yüklenicinin kesin teminatına el koyması da yine bu ilkeye aykırı olacaktır.
maddesinde “(1) Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Sözleşmede istenen teknik personelin iş programına göre iş başında bulunması gerekmektedir. ...alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde...
...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent... Hükümleri yer almaktadır. ...işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını...
Havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan döneminin sehven idari şartnamede dikkate alınmaması.
İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...
...İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu... ...BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.
Dairesinin iptal gerekçesine bakıldığında, HİGŞ’in 42/a maddesinde yer alan düzenlemenin KİSK’in 4/3. ...Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile sözleşmede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin... ...bedelli sözleşmenin yapıldığını, 13/09/2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandığını, davalı...
...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal... ...tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde...
Bu hükümlerden; İş programının, işin yer teslimi ile birlikte, sözleşmesinde belirtilen sürede yüklenicinin hazırlaması ... imalat tutarına, iş programı da göz önünde bulundurularak, sözleşmede belirtilen fiyat farkı esaslarının uygulanması sonucu ...