Hükümleri yer almaktadır. ...tarihli ve 2007/DK.D-70 sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde idarelerin, ihale aşamasında... imalat girdilerinin, Yer aldığı görülmektedir. İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1. 

...sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıplar nedeniyle binanın... Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı ve bedelin ödendiği hususunda bir ihtilâf bulunmamaktadır. Yerel mahkeme kararının ıslahla ilgili kısmının açıklanan...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde, idare tarafından sözleşmede belirlenen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi olan 15/11/2021-15/04/2022 tarihleri arasında yapıldığı, bundan...

...maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna... Buna karşın, bilirkişilerce, sözleşme tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7. ...üzere işe başlama, inşaat ruhsatının alınması ve taahhüdün sözleşmedeki iş programına göre yapılması kaydına dayandırılmıştır...

...kısmi iş teslimini (21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde... ...edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci...

... ödeneğinin %60 olarak belirlendiği, işin 11/11/2021 tarihinde yer tesliminin yapılması sonrasında da iş programının yıllık ödenek ... ödenek dilimlerinin revize edilmesinin işe ait sözleşmenin  “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesi ...

...Betonarme Tribün Yapımı” işinde, “Turnike sistemi içerisinde yer alan barkod imalatlarının” sözleşme bedeline dahil olup... anahtar teslimi götürü bedel , mahal listesi , özel teknik şartname , pursantaj , uygulama projesi

anahtar teslimi götürü bedel , mimari proje , statik proje , teknik şartname , teknik tarif , uygulama projesi ...bir proje veya mahal listesinin ihale dokümanları arasında yer almadığı, bütün bu gerekçeler dikkate alındığında...

“yerel rayiç” ifadesinden, işin yapıldığı yer ve zamanda piyasada geçerli rayiç fiyatın anlaşılması gerekir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...

...gurubunda yumuşak ve sert toprak kazılmasına ilişkin pozların yer aldığı, sert kaya ile ilgili pozların bulunmadığı... anahtar teslimi götürü bedel , atgb , teklif bedele dahil mi , zemin cinsi