(8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.

...tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması... ...hükümlerine ve kanuna aykırılık teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen akaryakıt tutarı üzerinden onbindebeş oranında gecikme cezası...

...oluşturacağı, ihale aşamasında bilinemeyecek endekslerin, İdare aleyhine açıklandığı zaman kamu zararından bahsedilirken, İdare lehine açıklandığında kamu zararından bahsedilmemesinin... Kamu İhale Kurumunca yayımlanan tip sözleşmede de bu hususa dipnotlarda dikkat çekilmiştir.

... gecikmelere rağmen zamanında bitirilmesi durumunda prim olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme nedeniyle karşı davacının uğradığı ... davanın reddi ile fazlaya ilişkin talep saklı tutularak şimdilik 1.000,00 TL'sinin sözleşmeden kaynaklanan ve işin geç teslimi nedeniyle oluşan cezai şart, 8.000,00 TL' ...

...olarak tefrik edilmesi sonucu bu kısmın kullanılamadığı belirtmekte ise de; şartname ve sözleşmede mesire alanının Orman Genel Müdürlüğü'nce gen koruma ormanı... ...04.2008 tarih ve 002474 sayılı yazısıyla; uyuşmazlığa konu mesire alanının yakın zamanda ihale edilerek işletmesinin devredileceği, 219 no'lu Gen Koruma Ormanının 105...

Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde aynen: “(

...kullanılması; özel birim fiyatın tespiti yapılacak imalat değişikliğinin belirlendiği zamanda idare tarafından alınacak karsız piyasa fiyat araştırması/araştırmaları yapılır... B-)Yapım İşleri Genel şartnamesinin 22.maddesindeki belirtilen sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde 33.1.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde aynen: “(

Sözleşmede yer alan kayıtların gerçek anlamını tarafların gerçek iradeleri bağlamında... Dolayısıyla sözleşmenin kurulduğu yer ve zaman, sözleşme görüşmeleri, tarafların bu esnada ya da sözleşme kurulduktan sonra birbirine...