... bu kararın zamanında yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu karara istinaden, zamanında revize iş programı hazırlayıp idaresine sunması ve idaresince onaylanması durumunda, bu ... programının gerisinde kalması durumunda geçici hakedişlerde hesap edilecek fiyat farklarında, sözleşmede yer alan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak ...

... kadar davacının sermayesinin tamamına sahip olduğu şirket tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın projelerin onaylanmaması, kamulaştırılması gereken ... hususunda ölçülülük ilkesine uygun işlem tesis edilmediği anlaşıldığından, şirketin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle anılan şirketin sermayesinin ...

Sözleşmeler İdareye sunulduğunda, ilgili kamu görevlileri sözleşmeden doğan damga vergisini aramakla mükelleftir.

...makinelerimiz ile çalışabilecek, iş verimliliğinizi azaltmayacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda maliyeti daha düşük (torç başına 2500TL) 3 adet farklı torç teslim edebiliriz... Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmiş, ihale...

...hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumlu oldukları için doğalgaz faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir.

...tarafından ödeneceği hükmüne yer verilmesine rağmen, ihaleyi kazanan müstecir ile imzalanan sözleşmede, şartnameye aykırı olarak söz konusu giderlerin Belediye tarafından karşılanacağının... ...maddesinde; “Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.” denilerek...

Aynı zamanda söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin çalıştırılacak işçilerin sayısı, niteliği ve ödenecek aylık ücret durumu” başlıklı 5.

... göre yüklenici tarafından harcanamayan yılı ödeneği, sonraki yıla aktarılması sonrası sözleşmede belirtilen yıllar ödeneği değişeceğinden ve bu durum revize iş programında da ... ortaya çıkması halinde, her defasında, ortaya çıkış tarihinden itibaren, idaresince, zamanında süre uzatım kararının alınması ve bu süre uzatım kararında, verilen süreye karşılık ...

...fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi tarihin temel endeks esas alınacağı, sözleşmede bulunmayan ve sonradan tespit edilen yeni birim fiyatların fiyat farkı katsayısına...