Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden...

... zorunlu olduğu, başka bir ifade ile sözleşmesi ile belirlenen iş süresi içerisinde olmayan zaman dilimine ödenek konulmasının fiilen ve hukuken uygulanması imkânsız bir işlem olacağının göz ... tabî olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede değişiklik yasağı prensibine aykırı uygulama yapılmasının işin sözleşmesine ve ...

...olmadığı, İhale dokümanında tarif edilen hizmetin zamanında, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirildiği için kamu kaynağında bir azalmaya meydan verilmediği, Kaldı ki, denetçinin de hizmetin eksikli ve kusurlu yerine getirildiğine dair bir tespiti bulunmadığı, Kamu zararı tespiti salt olarak sözleşmede öngörülen cezanın yerine getirilmemesi...

...üzerinde kaldığını, 22.03.2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamındaki malzemelerin zamanında teslim edilmemesi üzerine, malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim... Davalı, sözleşmede öngörülen cezai şartın ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olması nedeniyle...

...oluşturacağı, ihale aşamasında bilinemeyecek endekslerin, İdare aleyhine açıklandığı zaman kamu zararından bahsedilirken, İdare lehine açıklandığında kamu zararından bahsedilmemesinin... Kamu İhale Kurumunca yayımlanan tip sözleşmede de bu hususa dipnotlarda dikkat çekilmiştir.

İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim tarihi 13.09.2007 olarak...

arasında “7.725.000 Kg Buğday Unu’nun Yüklenici Tarafından Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından dolayı ortaya çıkan gecikme cezasının, sözleşmede gecikme cezası ile ilgili olarak Mal Alımları Tip İdari Şartnamesi ve Tip Sözleşmesine aykırı hususların düzenlenmesi sebebiyle...

...kararda; davacı şirketin, davalı idare ile aralarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca imzaladıkları sözleşmede yer alan taahhüde aykırı olarak, noter aracılığıyla ihtarname çekilmesine karşılık bir çok defa kira bedelini zamanında ödemediği, öte yandan idare ile birikmiş kira borcunun taksitlendirilmesi amacıyla yapılan protokol...

“yerel rayiç” ifadesinden, işin yapıldığı yer ve zamanda piyasada geçerli rayiç fiyatın anlaşılması gerekir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “1) 12...

A.Ş.’nin yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı …’uncu maddesinin, …