YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan kaynaklandığını...

...yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen... Uygulanacak gecikme cezası idari şartnamenin 51.1.

...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544... ...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... ...rayiçleriyle bunun giderim bedelini araştırıp hesaplamamışlardır.

...nedeniyle fatura bedeline ek olarak gecikme bedeli ödendiği görülmüştür...

...bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... ...edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu...

tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini...

...kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi

cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından...

...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı...