...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü... ...zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve... ...yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...039;nin Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması başlıklı 14. ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...bu tarihlere 15 gün ilave edilerek hesaplama yapılmış, onay tarihi belli... ...ruhsatının alınması ve taahhüdün sözleşmedeki iş programına göre yapılması...

...Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... Ayrıca, harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her bir... ...cezasını sözleşme bedeli üzerinden hesaplaması gerekirken teslim alınan...

...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru... ...ise eksik işlerin bedeli üzerinden sözleşmedeki gecikme cezası oranının...

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir.... ...teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55.000,00 TL cezai...

maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. ...çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi...