...yükleniciye ait olacağı, zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep ile ilave bedel ödenmeyeceği... ...imalatları için ayrıca bedel ödenmesi kamu zararı oluşturur.

...müvekkili şirketin meydana gelen tüm zararlarının, zararların meydana geldiği tarihten itibaren... ...sayıda farklılık olduğunu, yer değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet giderlerinin tespiti...

...olmayıp sözleşmenin haksız feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak... kar kaybı , KDV , menfi zarar , müspet zarar , olumlu zarar , olumsuz...

...ile ihaleyi yapan idare arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklı damga vergisinin ihalenin... Kuralla sözleşmeden kaynaklı damga vergisinin ret ve iade edilmesine... ...kiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalar...

...alacaklının mal varlığının oluşacağı durum ile sözleşmeden dönülmüş olması nedeniyle mevcut... Bu niteliği gereği müspet zarar daima ileriye dönük olup, bir beklenti kaybıdır. Menfi zarar ise; sözleşmenin karşı tarafınca...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece... ...sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak aleyhlerine 1.494...

...farkı ödenmesi hususunda ise davalı idareden kaynaklı olarak 218 gün süre uzatılmış olması...

...gereğince oluşan 317.500,00 TL tutarındaki kamu zararının davalıdan tahsilini talep ve dava... ...süreye riayet , iki ihale arasındaki fark , menfi zarar , müspet zarar , sözleşmenin feshi...

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı nedeniyle 35 gün geç...

...dönemin görevlilerince- vadesinde ödenmemesinden kaynaklı olarak tahakkuk ettirildiği ve cari... ...zammının ödenmesi nedeniyle oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … (