...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...değiştirildiği, yaşanan gecikmeden dolayı idare... ...hangi aylara ait temel ve güncel endekslerin esas... ...teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama...

...edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır... ...499,00 TL’den gecikme cezası tutarı olan 1.597... ...kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda... ...cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi...

...sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi... ...karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan... ve sözleşmenin 25. ...verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla...

Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi”nde; … ...giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden... ...giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak... ...altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin...

...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...idarenin onayıyla geçerli olur. ...alınmak suretiyle, en fazla dilekçenin verildiği... ...kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle 07/07/2021...   Ödenek %   ...yapılarak her ayın ilk beş günü içinde düzenlenir... …… ödenek tespit olunmuştur.

...a, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme... ...tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai... ...hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70... ...Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü...

...olduğu, eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş... ...saklı tutarak ifa etmiş olursa, hakimden sözleşmenin... ...sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerde işin özelliği... ...projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ... yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayı...

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde... ...her ayın ilk beş iş gününde düzenlenir.... ...ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara... ...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme...

...alacak davasında verilen karar hakkında yapılan... ...ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin alacağı... ...tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında... ...davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin...

ve Arsyol Mühendislik İnşaat Tic. ...iş deneyim belgelerinin güncellenmiş tutarlarının... ...rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını...