...hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü, “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22’nci maddenin 2’nci fıkrasında; “19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan...

Davacı, sözleşmenin fesih tarihine kadar olan 51 günlük süre için gecikme tazminatı talep ederken, davalı ise, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olan bu tazminatın istenemeyeceğini, aksi kabul edilse dahi gecikme cezasının ancak 20 günle sınırlı olarak talep edilebileceğini savunmaktadır.

...kiralanması işlemlerinin Kanunun 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabi olması gerektiği ve daha önce 2008-2028 yılını kapsayan 20 yıllık kira sözleşmesi yapıldıktan sonra sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle tahliye sürecinde geçici olarak uygulanan ecrimisil tahsilatlarının kira sözleşmesinin devamı niteliğinde olması sebebiyle Katma Değer Vergisi...

...fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen tutar ile kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edilmesi, bahse konu hizmet alımına ait sözleşmenin feshedilmesi ve ihalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 26’ncı maddesine istinaden yüklenici firma hakkında 2 (iki) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı...

1) Kanunilik Olayda sözleşmenin feshedilmesi ve neticesinde başvurucu Şirketin ihaleye katılırken verdiği kesin teminatın gelir kaydedilmesi, 4735 sayılı Kanun'un 20.

...yurt dışından temin edilmek istenen ürünün üretimi Covid-19 nedeniyle durdurulduğundan, üretim yapılamamasından kaynaklanan bu durumun mücbir sebep sayılarak sözleşmenin feshedilmesinin idareden talep edildiği, ancak idarece fesih için resmi kurumlardan belge istenildiği anlaşılmaktadır.

yevmiye nolu ihtarnamesiyle irat kaydedilen teminatın iadesinin talep edildiğini, işin % 80'inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri mevzuatına aykırı olduğu belirtilerek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, davalı tarafından usul ve...

...belgelere göre, her ne kadar davalı sözleşme süresi bitmediğinden muarazanın meni olmadığı takdirde davalı tarafından sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğunun tespiti ile alacak isteminde bulunmuş ise de, sözleşmenin davalı idare tarafından feshedildiği, fesih tarihinden önce davalı idare tarafından davacının işe başlanması ve işi hızlandırması...