Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ...müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği... ...Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı... ...cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin...

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ...müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği... ...Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı... ...cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin...

...ihzarat ve imalat ödenek dilimlerinin, sözleşmenin 14 üncü maddesi 2 nci... …” 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun;  “ ...olmadığı gibi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 26 ncı maddesi... ...Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesi...

...imzalanan kira sözleşmelerinin Ek Şartlar başlıklı bölümünde... ...Borçlar Kanununun 1 inci maddesinde; sözleşmenin tarafların iradelerini... Anılan Kanununun Konut ve Çatılı İşyeri...

...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. ...durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak... maddesi ve Borçlar Kanunu'nun 365/2. Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek...

...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini... ...tarihine karar verildiği ancak yörenin şartları, terör vs. ...yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya... ...kaynaklanmadığı, Kamu İhale Sözlemesi Kanunu'nun 20.

...tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere... 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi...

...Afyon) Hazır Yemek Hizmeti Sözleşmesinin Feshi” konulu fesih onayı ile, 3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12. ....'ye Kefalet Sigortası Genel Şartları gereğince Erzincan 3. ...sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin...

...arasında uyuşmazlık konusu olan husus; sözleşmenin eki inşaat şartnamesinin... Aslında bu hükmün kaynağı Türk Medeni Kanunu'nun 2. ...güçlüğünün müeyyidesi, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 136/1.