YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere... quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. quot;sözleşmenin devri ve süre uzatımı&quot... ...olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... ...oluştuğu, bu durumda, sözleşmenin devrinin yasal devir şartlarının oluşmamış... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği...

madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade... ...Kanununa sözleşmelerin tasfiyesi ve devri başlıklı geçici 4. ...işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik...

...özgü olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında aynı... ve sözleşmenin 25. Fesih bildiriminde sözleşmenin 20. ...gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine...

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır... ...uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.