...davacıya 27.09.2007 tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre... ...sözleşmenin feshedilmesi üzerine, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespit edilmesi talebiyle... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare...

madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...bildirildiğini, 11/03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu, 19/01...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Sözleşmenin 26. en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

adli yargı , danıştay , sözleşmenin feshi , yargıtay , yasaklılık Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.

...verilmesi gereken ilave sürelerin verilmediğini ve sözleşmenin yasaya aykırı olarak tasfiye edildiğini... ...idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... ...fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler, sözleşmeye uygun olarak tebliğ...

..., eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma... ...yüklenicinin, iş sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde isteyebileceği kâr kaybı alacağını... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi...

...ihtara rağmen giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshi ve yasaklılık kararı verilmesinde hukuka... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık

kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...şirketlerin 11.12.2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme kapsamında...