...edildiğini, işin % 80'inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri mevzuatına... maddesindeki ... ...yetkilisinin bulunduğunu, birinin hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, diğer yandan pilot...

maddesinin 3. ...2019 tarihinde davacı şirkete işe devam edilememesi halinde sözleşmenin 26. maddesi, 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme konusu işin %1...

Anılan Kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan değerlendirme sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir.

Aynı Kanun’un “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde; “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.

...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...Bakanlık tarafından açılmış olup, sözleşmenin haklı feshi sebebiyle cezai şart ve menfi zararların tahsili için... Bu sözleşmenin 34.2. Sözleşmenin ekleri başlıklı 8.1. maddesinde ihale dökümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında idari şartname 1.

...sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin irat kaydının istendiğini; Erzincan Hazır Yemek Hizmeti sözleşmesi için ise 4735 sayılı Kanun’un 205/f maddesi gereğince mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden aynı kanunun 20/b maddesi...

...kullanılacak 5000 kcal/kg 27.000 ton kömür ihalesine ilişkin sözleşmenin feshedilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale... maddesinin 3. ...kabul edilmediği, dava konusu yasaklama kararı ile sözleşmenin feshi kararının usule aykırı olduğu ileri sürülmektedir... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından... ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “ İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(