Noterliğinin 26.05.2016 tarihli ve ... ...işin % 80'inden fazlasının bitirildiğini, sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri... ...bulunduğunu, birinin hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, diğer... Ş ve yükleniciler dava dışı ...

...bağlanan “Çarşıbaşı Sentetik Futbol Sahası ve Tribün Yapımı İşi”nde; bazı imalatların... Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı...

...başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde; “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

...işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk... ...ın Özeti :Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararını...

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ve Gerçekleştirme Görevlisi (… ...uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin … no... Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.

… Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ve Gerçekleştirme Görevlisi (… ...uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin … no...

...sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi... ...sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde... ...Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde işin...

...nin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde... ...belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen...

...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin 12/03/2020 tarihinde fesh edildiği...