İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. ...tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır... ...süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

...yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34. ve 26. ...sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında ve bu şirketin... ve 34.3. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… ,

İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E: …, ...inceleme sonucunda verildiği , sözleşmenin feshine dayanak olan … Üniversitesi tarafından... ...ihalesi neticesinde 30/11/2011 tarihinde imzalanan sözleşmenin 26/12/2011 tarihinde feshedilmesi...

Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve ihale … üzerinde kalmıştır. ...ihale edilen … TL sözleşme bedelli …nde, sözleşmenin sonlandırılıp hesabın tasfiye... ...İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47...

SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİC. OLAY VE OLGULAR 7.  ...gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri... İNCELEME VE GEREKÇE 32.  ...kaldırılması, varsa ihlalin sebep olduğu maddi ve manevi zararların giderilmesi, ayrıca bu bağlamda...

ve 8. ...kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare...

...tespiti üzerine davacı şirket ile imzalanan sözleşmenin feshedilerek davacının ihalelere... ...edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı