...lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması... ...denetim aracı için sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen (sözleşme...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından... ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin...

...ilişkin sözleşmenin 8 inci maddesinde ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, idare ve yükleniciyi... Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde çeşitli durumlarda...

Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri...

...İkmal Komutanlığı (Afyon) Hazır Yemek Hizmeti Sözleşmesinin Feshi” konulu fesih onayı ile, 3. ...12/03/2020 tarihinde sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin irat kaydının...

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16.

...Bakanlık tarafından açılmış olup, sözleşmenin haklı feshi sebebiyle cezai şart ve menfi zararların tahsili için... Bu sözleşmenin 34.2. Sözleşmenin ekleri başlıklı 8.1.

...beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin lehe kanun uygulaması kapsamında... ...bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi bir belge sunamadığı, sözleşmenin imzalanması hâlinde ifa imkânsızlığını ortaya...

...teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk Mahkemesi'...

...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “…