...Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı tarafından sözleşmenin feshinin iptali talepli Elazığ 3.

Mahkemece sözleşmenin idarece haksız feshedildiği, aslolanın belirli bir aşamaya gelmiş ve memlekete hayrı dokunacak bir projenin ayakta tutulmasını sağlamak olduğu, idare tarafından zeminde tam bir değerlendirme yapılmadığı gibi soyut gerekçelerle feshin iptâline karar verilmiş ise de karar dosya...

...verilmesi isteminin uygun bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük yasal süre içinde dava... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...herhangi bir bildirim yapılmadığı, bunun üzerine davalı idarece 01/12/2011 tarihinde davacı firmanın imalathanesinde...

...kamulaştırma işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle... ...kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

...aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına uygun olarak... Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... Bu durumda, davacıya sözleşmenin 16.1.1. ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...malzemelerin şartname hükümlerine uygun olmadığı, davalı idarece sözleşmeye uygun ürünü teslim etmesi için davacı...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca...

...a, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme masrafları ile... kar kaybı , sözleşmenin kik kararıyla feshi , sözleşmenin mahkeme kararıyla feshi , zorunlu giderler

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. Sözleşmenin 16.1.1. Yine sözleşmenin idarece feshedilmesi halini düzenleyen 26. 10 günlük ceza , ceza kesilmesi , ihtar çekilmesi , sözleşmenin feshinde ceza