...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...ödenmemesinden dolayı işin geciktiği, bu nedenle kendilerine kusur izafe edilemeyeceği...

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından... ...davacı şirket tarafından sözleşmenin feshine karşı adlî yargıda dava açılmadığı...

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. 2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında... ...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini... ...yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya... ...belirlendiği, Mevcut durumun bölgenin olağanüstü şartlarından kaynaklandığı...

... 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı... ...yazıda, mevsim koşullarının üzerinde olağanüstü bir yağışın meydana... ...nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir... ...günleri dikkate alındığından bu nedenlerle süre uzatımı verilmez.... ...Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde...

...kararın usul ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır... ...birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sözleşmenin feshedilmesine ilişkin... ...uyulmadığından bahisle sözleşmenin feshi sonrası ortaya çıkan sebeplerden...

...çerçevesinde sözleşme feshedilmiş olup, feshin ardından anılan Kanun hükümlerini... Sorumlu … tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle; … ...atanmasından itibaren kendisinin de olağanüstü hal koşullarında Belediyede... ...üncü maddesi A bendi ile; İdarece sözleşmenin feshedildiği, kesin teminatın... ...üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına...

...gerekli olması hâlinde sözleşmenin feshini talep edebiliyordu. ...de, bu görüş yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından... ...yapılması sırasında öngörülemeyen olağanüstü bir durumun sonradan ortaya... ...olduğunu ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşmenin 14.2 maddesine malın...

...olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında... Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

...tarafından, dava konusu işlemin sözleşmenin feshi ve 4735 sayılı Kanun'un 26... ...şirket ile imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan kesin... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1.

ifa imkansızlığı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...bulunmadığı, davacının sözleşmenin feshine ilişkin olarak dava açmadığı... ...kullanılan ham maddelerden biri olduğu, bu nedenle teknik özelliklerinin önem arzettiği...