...yapmadığını, bu nedenlerle davacının talebinin reddine ve yargılama... ...bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun çıkış... ...ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde... ...kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye... ...kararı dışında sözleşmeyi fesih beyan ve iradesi bulunmamaktadır... ...edilmesi ve Kamu İhale Kurulu tarafından da düzenleyici işlem... ...harç ve devamı ile ilgili bir talebi almayıp sözleşme masrafları...

...ilave sürelerin verilmediğini ve sözleşmenin yasaya aykırı olarak... ...olarak ele alınamayacağı, ilgili kişinin tebligat içeriğini öğrenmiş... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi... ...uyuşmazlığın iş sahibi idare tarafından gerçekleştirilen fesih...

...uzaması gerekse yer tesliminin sözleşmenin 9 uncu maddesinin... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022...

...itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama... quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. ...noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil... ...davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete... madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C.

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin... ...olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle yoksun kalınan... ...yeniden verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir... ...kusur) birbirlerinden tazminat talebinde bulunamazlar ve sadece...

...eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin haksız feshedilmesi... ...tutulmasını sağlamak olduğu, idare tarafından zeminde tam bir değerlendirme... ...işlemin haksız olduğunu belirterek fesih işleminin iptâlini, teminat...

...elverişli kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2... ...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... Yüklenicinin görüş ve talebi; 31/03/202,01/04/2021 ve... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...