...haliyle yarıdan fazla hisse sahibi olmayan K1 hakkında tesis edilen... ...Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2006 tarihinde... ...120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

...belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip... ...sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereği sözleşmenin, kural olarak o sözleşmede... ...yapının kontrolleri ve denetimi TOKİ tarafından yapılmış ve TOKİ...

...hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak... ...kullanılmaması gerekçesinin mahkeme tarafından tartışılmamasının... Bu nedenle davacı istinaf talebinde haklı değildir.

...yapılmadığı, sözleşmede belirtilen fesih nedenlerine ilişkin hiçbir... ...ile imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan... ...açısından haklılığı kabul edilen talebin usul işlemlerine feda edilmesinin... Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri... ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan devrenin bitiminden itibaren... ...olmadığına yönelik görüş talebine yönelik, geçmiş yıl...

...sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde... c) Yüklenici tarafından, bu şartname ekinde... ...kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici...

...2.) bendinde hakimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına... Sözleşmenin 6. ...ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş...

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi İnşaatın yüklenici tarafından gerekçesiz olarak durdurulması... Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27. ...maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20...

...haklı nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat... ...taraflı bir irade açıklaması olan fesih (dönme) beyanı bozucu yenilik... ...davanın kısmen kabulü ile davalı tarafından yapılan feshin geçersiz... ...geçersizliğinin tesbit ve iptâli talebinin reddine, feshin haklılığı...

...ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine... ...davacı sözleşmeyi feshedip ifa talebinden vazgeçtiğinden cezai... ...gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük... Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1.