...görüldüğünden, mevzuatına uygun olmayan bu düzenlemenin dikkate... ...yazısından özetle; adı geçen İdare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... ...düzenlemelere yer verilebilir.” İşe ait sözleşmenin “Diğer hususlar... Yüklenicinin görüş ve talebi; Projede yer almayan; Ø...

...dilekçesinde özetle; davacının talebinin basiretli tacir gibi davranması... ...süre göz önünde bulundurularak sözleşmenin 34. ...verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten... ...davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... İdaresinin görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten... ...ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz... ...maliyet hesabında yapılan hatanın sözleşmenin imzalanmasından...

Söz konusu işe ilişkin Sözleşmenin “Süre Uzatımı... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış...

...noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil... ...Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri... ...geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve...

...tarafından yürürlükte olmayan bir sözleşmenin ikinci kez fesih işlemine... ...Daha sonra, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 19.10.2022 tarih...

...personel çalıştırmasına dayalı olmayan bir iş olduğunu, kabul... ...hizmet alımı olarak belirtildiği, sözleşmenin ekindeki şartnamelerde... ...asgari ücret farkına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir... ...CEVAP Davalı vekili, davacı tarafından verilen hizmetin personel...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin... ...olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle yoksun kalınan... ...yeniden verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir... ...kusur) birbirlerinden tazminat talebinde bulunamazlar ve sadece...

...tarafından karar düzeltmesi talebinde bulunulması üzerine... Sorumlu … tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan, … ...esasını teşkil eden ve adı geçen kişinin daha önce temyiz dilekçesi... ...projesine, teknik şartnamesine uygun olmayan imalatlarla, malzemelerle...

...bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek... ...karşı karşıya bırakarak kanunî olmayan işlemlerin yapılmasını... ...idareden tahsili gerektiğini, sözleşmenin 14.maddesindeki fiyat...