... kamulaştırılarak yükleniciye teslim edilmesi halinde işe devamın teknik olarak ... olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak feshetmesi nedeniyle, sözleşme nedeniyle davacı ...

...olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan... ...sözleşmesi feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye verilmesi halinde... ...daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması... ...idarelerce yeni yapılan ihale ile feshedilen sözleşme arasındaki farkın...

...gün süreli, 7.759.175,46-TL bedelli, Tekirdağ Merkez Nusratlı Göleti ve... ...sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar verildiğini, bu nedenlerle... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14.08.2015 tarihinden itibaren...

... mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğinin davalı idareye ... Bor İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesinin istendiği, aksi takdirde idarece sözleşmeden ... tarih ve … sayılı makam oluru ile sözleşmenin feshedildiği, davacı şirket hakkında … tarihli ...

...nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine... ...karşılığı eser sözleşmelerinde tek taraflı bir irade açıklaması olan... ...Fesih hakkının kullanılması tek taraflı bir irade beyanı olduğunda... Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... maddesine göre işin tasfiye edilmesi gerekirken, tasfiye cihetine...

Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. ...karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan... ...cezai şartı ödemek suretiyle tek taraflı olarak sözleşmeden dönme... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1.

...iş sahibi idare tarafından haksız feshedilmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti... Şti’ye yapıldığını, ikinci en iyi teklifi veren Atlı İnş. ...mahkeme veya kik kararı üzerine feshedilmesi halinde, yüklenicinin müspet... ...sözleşmeleri yapıp avans ödediğini, sözleşmenin idarece haksız feshedildiğini...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye... ...kararının iptâline ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması... ...yargıda açılan iptâl davasının kabul edilmesi ve Kamu İhale Kurulu tarafından... ...sahibinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshi halinde isteyebileceği kâr kaybı...

...gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmenin 8.7. ...yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip başka bir taşeronla işin... hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet...

...ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Barut Tem. ...ceza, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar ile ilgili olarak... ...aralıklı olarak 7 defadan fazla tekrar edilmesi halinde ise 4735 sayılı Kanun... ...yapılan 7 tekrar sayısı aşılınca sözleşmenin feshini öngören düzenlemenin...