Burada istenebilecek zarar da sözleşmenin feshedildiği tarihte yürürlükte... ...etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması...

...sözleşmenin esasını oluşturduğu, dolayısıyla ihaleden sonra teklif cetvelinde... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı...

...gecikilen süre göz önünde bulundurularak sözleşmenin 34. ...gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...

...olduğunu ileri sürerek, tekliflerinin ve sözleşmenin yürürlükte bulunan fiyat... ...alındığında; yüklenici teklifi ve dolayısıyla sözleşme bedelinin yürürlükte...

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek... ...süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi...

...kazandığı ve 24/07/2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 27/07/2012... ...ihalelere katılmalarını istemediği dolayısıyla, ihalelere katılamayacak...

Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. Dolayısıyla sözleşmenin anahtar teslim...

Dolayısıyla yapılan işin kapsamında... tarihli sözleşmenin “fiyat farkı” başlıklı...

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya... ...bir sözleşmenin yerine getirilmemesi dolayısıyla uğranılan zarar; Dava...

Dolayısıyla yapılan işin kapsamında... Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında...