1- 173 sayılı İlamın 29. ...sebep kabul edilmesi talep edilen durumun yükleniciler... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre... ...verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... ...işi tamamlayamamış ve 26.09.2018 tarihi ile 15.11... ...Yapım İşinde gecikme cezasının eksik tahsil...

(Danıştay 13. 2015/360, K. ...üzerine sözleşmenin feshedildiği, 30/10/2012... ...Bakanlığı tarafından tesis edilen ve 07/02/2014 tarih... ...veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda...

...K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta... (Yargıtay 6. ...beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun... ...mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden... ...engel bulunmadığının yükleniciye bildirilmesine... ...Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının istinaf... ...kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve...

...onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir... Sözleşmesi feshedilen... quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. Yükleniciye yapılacak... ...çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu... sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı...

...tarafından … tarihinde ihale edilen ve … tarihinde yapılan... ...müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay... (Sayıştay 1. tarihinde aynı yükleniciye ihale edilen...

...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre... ...arasındaki 634 gün için ceza kesilmesi gerekmektedir... ...hesaplanmış olup; tespit edilen geçici kabul noksanlıklarının... (Sayıştay 1. ...tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen... ...geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır...

...süresini beklemeksizin feshedeceği hususu hüküm... ...bölümünde yer alan “Ceza Cetveli”nin 13’üncü... Yukarıda söz edilen Toplu İş Sözleşmesindeki... ...08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nda... ...anılan Kanun’un 16, 17 ve 26’ncı maddelerine yapılan... ’na, iş sözleşmesi 1475 ve 4857...