...olduğundan adi ortak davacı şirketin tek başına taraf ehliyeti yoktur. ...gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedip, teminatları iade... ...edildiğini, bunun üzerine davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam... ...hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu...

...yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011... ...Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin... ...ıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye... ...yapılmış olan bir taahhüt işinin feshinin söz konusu olmayacağından...

...tarihinde idareye vermiş olduğunu, idarenin eksik evrakların (diploma, meslek... ...bildiriminde gecikme ve şantiyede görevli teknik personelin iş başında bulundurulmamasından...

...nedenlere bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine... ...karşılığı eser sözleşmelerinde tek taraflı bir irade açıklaması olan... ...Fesih hakkının kullanılması tek taraflı bir irade beyanı olduğunda... Davacı da bu dava ile sözleşmeyi fesih iradesini açıklamıştır.

...yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini... ...bulunması gereken makine parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara... ...buna ilişkin tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı... ...kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti...

Teknik Şartnameye göre İdarece; “asgari... ...hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan...

...maddesine istinaden sözleşmenin idarece feshi nedeniyle kesin teminat mektuplarının... ...ihalesine katılamayacağı, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması... Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya... ...yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2023 tarihli yazısı...

...alındığı ve 5 istekli tarafından teklif verildiği, İsa Araç Kiralama... ...iptal etmesinin yerinde olmadığı, idarenin bu değerlendirmeyi ihaleye çıkmadan...

...gün süreli, 7.759.175,46-TL bedelli, Tekirdağ Merkez Nusratlı Göleti ve... ...sağlanacağının öngörüldüğü, davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında... ...sayısı belirtilen kararıyla; davalı idarenin Kamu İhale Kanunu 23. kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi