Sözleşmenin 6. Belediyesi’ne devredilen ... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. ...davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…+ ...kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden... ...başlatılarak 75 gün süre verildiği, işin bu kadar uzamasının maliyetlerinin beklenmedik...

...kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. ...lik kısmı kesin kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden, iş bedelinin...

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir...& Genel Müdürlüğü ... Genel Müdürlüğü ... ...dava konusu Kurul kararı ile her ne kadar, Başvuru sahibinin süreye...

...olarak güncellenmesini talep etmesi üzerine oluşan anlaşmazlığa ilişkin kurul... ...dilekçesi ile sözleşme imzalanmasına kadar geçen süredeki olumsuz fiyat... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik

...yapım işinin yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında... ...hükmü doğrultusunda, 2021 yılı sonuna kadar fore kazık imalatları için kazı... 148 104 872,85 TL) 2022 yılı ödeneğinin  %

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya... Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. ...Bu kapsamda sözleşme pulu, karar pulu, teminat mektubu ve teminat mektub...

...000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama... ...mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği... Aynı sözleşmenin 8.

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük... ...kotu ile otopark kaplaması üst kotuna kadar imalatların ardışık olarak... ...anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş...

% 0,20 ve reçine miktarının max. % 0,20 ve reçine miktarının max. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. ...yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve...