YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan... maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak...

...sistemi bakım işi ve/veya rehabilitasyon işi yapmış olmak, doğalgaz santralı... EKAP üzerinden söz konusu iş deneyim belgesi incelendiğinde; - ...Tesisi İmalat Montaj Devreye Alma İşleri Sözleşmesi” - ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir...

...vaziyet planı ve revize projeler doğrultusunda yapıldığını, ancak sözleşme... ...idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik talep edecek ise bunu yazılı... ...sözleşme gereği üstlendiği işin yapımı sırasında davalı idare tarafından... Aynı sözleşmenin 8.

...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği... ...039;lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre... USUL YÖNÜNDEN: Davacı F2 Madencilik Mimarlık Mühendislik Hiz. 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılmadığı görülmüştür... ...projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden... ...hükmü altına alındığından yapılan işin bakım, onarım, yenileme ve sıfırdan... anahtar teslim götürü bedel , bina işleri , birim fiyat sözleşme

...sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...şartları” başlıklı 11 inci, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...gerisinde iş yaptığı ve 2021 yılı için sözleşmesinde tespit olunan %91 oranında... ...yapıldığı, süresinin 400 takvim günü, işin ilk bitim tarihinin 14/03/2022 olduğu...

...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m... ...devredilmesi gerektiği, oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine... ...2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet... ...süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...ve Kamulaştırma Planlarının Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı...

...uyuşmazlık A1 Barajı ve HES İnşaatı işine ait 24.12.1993 tarihli sözleşmeden... ...davada; işin %99 seviyede tamamlanarak su tutma aşamasına getirildiği, ... Dava konusu baraj yapım işinde işin başından itibaren... Hangi belgelerin sözleşme evrakı olduğu sözleşmenin 3.