...Uygulama Yönetmeliği (ve sözleşme) eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede... ...bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte... ...benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş... ...bünyesinde daha önce yaptırılan benzer işin fiyat analizinin kullanıldığı...

...olarak da 35 günlük ek süre verilerek işin bitim tarihinin 24/03/2022 olarak... Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında;  “ ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

...olarak hesaplanması hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür. ...benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ... ...şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak... ...hafta sonunda çalışılmaması hususunda idaresinin yazısı bulunmadığı... ...hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova Merkez... ...Covit19 salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına...

İSTEMİN KONUSU : … Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir...& YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin... ...kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi...

...verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin... ...çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık İnş... İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. fıkrası anlamında kusurlu sayılır.

Sözleşmenin 6. ...yararların kalan iş bedelinden düşülmek suretiyle bulunması gerektiği belirtilmiştir... ...bedeli bulunup bundan yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme...