...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...gerektiği, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak... ...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... 1-Yapım İşleri Genel şartnamesi, 2-İdari... ...uygulama projesi pissu ve yağmur suyu hatları boru hendek tip kesitinde hendek...

...Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı... ortak girişimi adına Av. ...yasağının dâhil edilmediğini, İşe ait sözleşmemenin süre uzatımı verilecek... ...hükmolunmuş; Bu hükme yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu...

...sonrasında, belirlenen fiyatların idaresince Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş, talep... ...değerlendirmesi; İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede Bulunmayan veya Fiyatı Belli... ...Olur'u alınarak ilgili yapım işine dâhil edilen imalat kalemleri...

...idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla davalı... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20. ...uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine...

...işinin 702,000,00 TL bedelle alımı hususundaki ihalenin davalı uhdesinde kaldığını... ...Sözleşmeleri Kanunu 22.maddesi gereğince, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin... ...toplanmış, dosya üzerinden bilirkişi kurullarından rapor ve ek raporlar...

fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...ihtarla bildirildiğini, ihtarın sonuçsuz kalması üzerine de 4735 sayılı... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...uygun hareket etmediği, sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler... ...sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği, ancak...

...olduğu, süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre... arasında yapılan sözleşme gereği …-TL bedelli (İş artışı dâhil) … İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri... ...verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu...

...Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri... ...tarihli anlaşmazlık tutanağında; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde... ...tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir.