TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanunu'nun 21. ...tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...olarak yapılmasının öngörüldüğü, ihalenin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak gerçekleştirildiği; davalı Karayolları... ...tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme...

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

...göre tesbit edilecek cezai şart hesaplatılıp, eksik ve kusurlu işler bedeliyle birlikte karar verilmesi gerekir. ...kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen...

...başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır... 2- Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığına, …

İli için geçmiş dönem hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları göz önünde bulundurulmak suretiyle verildiği, - gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi

...ikinci fıkrası uyarınca duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü: Dava; X1 Üniversitesi'nce... ...tarafından da (ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi suretiyle) teyit edilmesi karşısında malın kontrolünün bağımsız...

...verilmediği, Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda Sözleşme...

düz işçi , erbap işçisi , restorasyon , uygulama işleri genel şartanmesi , Yeni birim fiyat ...sırasında, İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento harçlı tuğla...