...cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... ...kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır...

...kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat... Davalı savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını, aksine... ...artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici...

Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. ...ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak... ...oranlarını temsil eden katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı...

...belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. ...işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa...

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını...