...yürütülmesi sırasında; peyzaj ve nizamiye projelerinde... ...tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri... ...tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları... ...genel giderlere tesiri dikkate alınır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ve 26. ve Tic. ...bulunmadığı hususları dikkate alındığında...

...Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme... ...tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları... ...genel giderlere tesiri dikkate alınır. Bu hususların dışında...

...Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.... ...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir... ...Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda... ...tanımının “12 Ay Süreyle Rize Aile ve... ...katsayısının 0,84 olarak dikkate alındığı, Teknik...

...sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları... .(rakam ve yazıyla)... ...anlaşılmasının gerektiği, Hususları açıktır... ...ve tespitler birlikte dikkate alındığında...

...Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...Esaslar ”da iş programı ve ödenek dilimleri hususu... ve Tic.

...sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini... Açıklanan hususlar üzerinde durulmadan... ...gerekçesiyle ıslah da dikkate alınarak davanın... ...verilen karar yasal süresi içinde taraf... ...sözleşmenin süre uzatımına ilişkin...

...beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...hükümlere göre tasfiye edilecektir. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme... Yüklenici bu hususları yerine getirmediği...

...Kayıt Numaralı “Park ve Yeşil Alanların Revizyonu... ...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir... ...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... ...ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere... ...ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle...