...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat... ...farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...gereği olduğu bilinen hususlardır. ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalatın... ...sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ç) Kısmi veya genel seferberlik...

...729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734... ...uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı... ...başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden... ...hükümler birlikte dikkate alındığında... ...maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde...

...Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi... ...ve tespitler birlikte dikkate alındığında... hakediş , KDV , süre uzatımı

...sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin... ...Covit19 salgını da dikkate alınarak işin... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...2017518 sayılı yazıları ve eklerinden özetle... ...19.11.2019)nin dikkate alınması yönündedir... ...anlaşmazlık konusu hususların inceleme... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden... ...belgenin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde... tarih ve ... tarih ve ... ...hususundaki davacının kusuru dikkate alınarak kullanılan... tarih ve ... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...Başkanlığı) 07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından... ...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat... ...getirilmiş olması gerektiği hususlarının hatırlatılmasında...