Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde... ...Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi... ...29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... maddede geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44.

...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin...

Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında; “(

...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... ...tacir olan yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin etmemesi...

...durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının... tarihinde süresi bitecek olan ... ...düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının değerlendirilmediğini... idare kusuru , işçi borcu , kesin teminat mektubu süresi , sgk borcu

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebinin; …