...Onarımı ihalesinin 19/3/2010 tarihinde yapıldığı... Doğal afetler. ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye... ve Ltd. Şti. ...sözü edilen ihalenin süresinin uzatılıp uzatılamayacağı... ...Bölge Başkanlığının yazısı ve ekleri incelendiğinde... ve Ltd. Şti. ...uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

İstemin Özeti : Ankara 12. ...Müdürlüğü'nün yazısında, idarece ...... MT (-% ...verilen cezalı çalışma süresinin ... ...antrepo teslimli sözleşme için görevlendirilen komisyonun... ...somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma... maddesinin 1. maddesinin 1. (Danıştay 13.

...olduğundan bahisle mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...kısımlarının her biri için çalıştırılması... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. tarih ve ...

...maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... İSTİNAF A. TEMYİZ … 1. (Yargıtay 6. HD., T. 7.11.2023, E. 2022/3021, K. ...gönderilerek alacağın 5 gün içinde ödenmesi aksi takdirde...

1) 657 sayılı ilamın 10. ...izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye... 19.2. ...sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında... 19.3. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı .tarihleri arasıdır.” “

...yapılan başvurunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceğine... ...imal edileceği, imalat süresinin sipariş tarihinden... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. (Danıştay 13. 20.5.2019, E.2019/1394, K. ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye...

...sözleşme teklifinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi... ...önce oluşan durumlar için sözleşme maddelerinin... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. (Danıştay 13. 21.12.2018, E. maddesinin 1. ...edildiği, 04/06/2018 tarihli yazısı ile 25 kg'...

...18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...sürmekteyken öğrenci taşınması için açılan ihalenin, salgın...

...GÖRÜŞÜLDÜ 58 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile; .. ...2016 tarih 2526 sayılı yazısında “.. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması... TL için tazmin hükmü verilmiştir. Belediyesi tarafından ihale edilen “..

...maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı... …” Hükümleri yer almaktadır. 14.2. 14.3. ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin...