...kalan davacının, mücbir sebepler dışında usulüne... (Danıştay 13. 24.3.2021, E. 2015/1039, K. ...içeren 19/03/2014 tarihli yazısının Bakanlığın... ...belirtilerek, işlem yapılabilmesi için dosyanın eksiksiz... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...sebebiyle 45 günlük yasaklama süresinin başlangıç...

...tarihli ve 19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin... ...tarihinin 03/01/2020, işin süresinin 360 gün ve sözleşmeye... Hükümleri bulunmaktadır. 14.3. ...belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar... ...değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte... ...halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak... Hükümleri yer almaktadır. ...yapımı durdurulan imalâtlar için de idarece ödenek...

'in, mücbir sebepler dışında ihale... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...sayılan her hâlin herkes için mücbir sebep olarak...

(Sayıştay 1. ...ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması... 1) İşin, sözleşmesinde... ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre... ...firmanın süre uzatımı yazısına istinaden 30... c) Genel salgın hastalık.

1- 173 sayılı İlamın 29. ...kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır.... ...tespit raporu ektedir, işin süresinin ne kadar uzatılmasını... ...itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018... ...göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre... Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …,

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/04/2020 tarihinde karma... ...incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk... bedelin toplamı olmak üzere ……. ...maliyet yönünden bina içinde kullanılmasının... ...DEĞERLENDİRME: İdare yazısının talebe ilişkin...

...eksiklerin giderilmesi için yükleniciye 22/04... ...kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...onay tarihinden itibaren 12 ay sonra başvuruda bulunulması...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 12.1.1. ...Hastanesi adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı... ...tahakkuk sonrası ödeme süresinin belirlenmesi... 12.1.1. ...başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır...

maddesinin 1. ...zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı... ...belirledikleri ve tamamlanması için sözlü olarak 10... ...desinde; sözleşmenin süresinin sözleşmeni... (Danıştay 13. D., T. 27.5.2013, E. 2011/2553, K.