...fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06... ...tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine...

...Kum Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin... ...ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir” denilmektedir... ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası...

...olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...tarafça nazara alınmayan haller işin yapılmasına engel olur... ...değişen şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü: Dava... ...davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine... ...Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik... ...yeni ürün verilebileceğinin taahhüt edildiği, ancak malın... Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu...

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde... ...sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır. Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...imza edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre... ...yapıldığının anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik kusur... ...kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31...

.nın kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır... ...süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin kabulü yapılmadan...

...sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2... ...Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat... ...ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

...incelendiğinde, sözleşme konusu işin geçici kabulünün 30/05/2019 itibarıyla... ...Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar... ...süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar... ...gayri kabili rücu kabul beyan taahhüt eder. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. quot;Kesin teminat başlıklı 43. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. ...gerçekleştiğinin idarece de kabul edildiği görüldüğünden... ...ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis...