...işler yönünden yapılan harcamalar olduğu, ancak bu harcamaların idarece belgelendirilmediğinden talebinin yersiz olduğu, ayrıca geçici kabulü yapılmış olan bir taahhüt işinin feshinin söz konusu olmayacağından, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesinin de yersiz olduğu, bu itibarla idarenin asıl ve birleşen 22.

...tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği... ...iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına ile değiştirilmesi... ...öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme... ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde de taahhüt edilen işin sözleşme...

...alınan teminat mektuplarının işi devreden yükleniciye iade... ...maddesinde ise kesin teminat ve ek kesin teminatların iadesine ilişkin... ...veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı... ...maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin devamı... ...İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesinde, “31...

... başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci maddesinin 1 ... işlemlerini başlatabileceği, Geçici kabul onay tarihinden itibaren 12 ... başvuruda bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması gerektiği ...

...kesintisi alacaklarının tahsili ile kesin teminat mektuplarının... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...haricinde hakedişlerden yapılan geçici kabul kesintilerinin de... ...kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirmesi halinde... ...olup, davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle...

maddesinde, taahhüt edilen iş, sözleşme ve ... olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli bir ... tamamlandığı tarih olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit ... giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı ...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...039;i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi... ...eksik iş bulunduğundan geçici kabulün yapılmadığını belirterek... ...aldığı ve davalı tarafından da hakedişin imzalandığı gözetildiğinde...

...artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi...

...çıkan kamu zararından geçici kabul komisyonu üyeleri de sorumlu... ...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... …ile Hakedişi Düzenleyenler Diğer Sorumlular ( . ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...