4735 sayılı Kanunun “Mücbir sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde: “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.
10 f - Arama Sonuçları
… Devamı
İlgili Hukuk 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42/a maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.
...Fen Kurulunun 13.10.2021 tarih ve 2021/219 sayılı kararı) Enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından üstlenildiği, ilgili enerji idaresine süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı dikkate alındığında İdareye atfedilecek bir kusur...
Uygulama projesinde detayı açıklanmayan imalatın özelliklerinin teknik şartnamede yer alması durumu.
“Bu şekilde toplam en az 14 m² deney alanı elde edilecektir.” ifadelerinin bulunduğu, “BITKI-B2 İklimlendirme Odası Teknik Şartnamesi”nde Alımı yapılacak malzeme tablosunda “İklimlendirme odası 7,00 m², +30 °C ile -10 °C”, alt maddelerde “Boyutları 2100mm x 2500mm x 2500mm (E.B.Y.)
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ……… R = F x [ 1 – ( A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli (TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / …
(Yüksek Fen Kurulunun 22.10.2020 tarih ve 2020/162 sayılı görüşü) Söz konusu işin IV.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile iş bu görüşe varılmıştır.
hizmet alımı , yüksek fen kurulu
Son 10 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet belediye çöp depolama sahasında, çöp gazından (LFG) ve/veya biyobozunur evsel atıkların biyometanizasyonu işlemi sonucunda elde edilen biyogazdan, en az 3 MW kapasiteli...
fiyat farkı , süre uzatımı , Yapım işleri