... uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı ... nedeniyle projelerde yapılan değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi; proje revizyonu idarenin sebebiyet ... 2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata aykırı olarak verilmiştir ...

...tarafından idareye verilen … tarih ve … sayılı dilekçe ile 30 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı... ...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 10/02/2022 tarih ve 31746 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... ...söz konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla sözleşmenin...

...davacı şirketin 08.08.2007 ve 11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce reddedildiği ve noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05...

maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ...

...olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının uygulanması gerektiği açık ise de; ihale ile teslim edilmesi gereken malın kullanılmış olması nedeniyle fiziksel açıdan davalı idarece kabul...

...arttırılarak imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, sözleşmenin... ...ve ekipmanın şantiyeye getirilmediği tespit edildiğinden 10 günlük ihtar süresi verildiği, sözleşmenin feshedilerek davacının... ...davacı şirkete hitaben yazmış olduğu 24/05/2013 tarih ve 301008 sayılı yazı ile iş bitim tarihinin 28/12/2013 olduğu...

...tarafından, davacıya otobüslerin teslimi için zaten 30 günlük cezalı ek süre verildiği, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun 4735 sayılı Kanunun 10.

... kabulün yapılmasına, eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının belirtildiği, İdarenin 22/06/2021 tarihli ... olduğu tespit edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı verilmesinin uygun görüldüğü, yapı denetim ...