...tarafından, davacıya otobüslerin teslimi için zaten 30 günlük cezalı ek süre verildiği, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun 4735 sayılı Kanunun 10.

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

... başvurarak 90 gün ek süre istediği, idarece kendisine 90 günlük cezalı ek süre verildiği, bu sürenin bitmesi aşamasında 11 ... ekipmanlarına zarar vermediğinin belirtilmesi üzerine ek sürenin verilmediği, ayrıca kuyuda yapılan çimentolama işleminin de ... feshedildiği iddiasıyla haksız feshe bağlı zararların tespiti ve 10.000,-TL maddi tazminatın ödenmesi istemiyle Ankara 8. ...

gün yatışın ardından … tarihinde taburcu edildiği, 14 günlük izolasyon süresi içerisinde tedavisinin devam ettiği ve... Dairesinin 18.5.2023 tarih ve 10909 sayılı kararı) Karşı Oy Gerekçesi: Üye … genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde proje vb. ...icinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü...

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...görüş ve değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin...

Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23/12/2021 tarihli dilekçelerinde özetle...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...istenilmesi üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı

...İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.12.2020 Saat: 10:00 ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin... Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.