...Daire Kararının önceki aşamaları incelendiğinde; İlk olarak 109 sayılı İlamın 6 ncı maddesiyle, Müteahhit … Enerji Elektrik... TL gider ve … TL yatırım tutarlı ihale bedelli, 10585 günlük Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf... TL) dikkate alınarak sözleşme süresine (29 yıl) göre bulunacak toplam tutar (…

maddesinde taahhüt edilen teknik personelleri iş süresi boyunca işin başında bulundurmayan istekliden her bir mühendis ve teknikerin işin başında bulunmadığı her gün için günlük 100 TL/GÜN ceza kesilmesi gerektiğinin düzenlendiği, bu madde kapsamında istihdam edilmesi gereken ve üçünün...

...yazısının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir. ...istekli olması durumu dikkate alınarak on günlük ya da yirmiiki günlük sürenin seçilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), ( 10.2. 10.3.

açıklama , aşırı düşük , itirazen şikayet , şikayet , süre , teklif , yaklaşık maliyet ...başvuru sahbi tarafından söz konusu süre geçtikten sonra 07/10/2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun (işin yaklaşık...

...bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının böyle bir itirazının... ...gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden... ...bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı alan 7 gün ile...

...2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. ...4.2.2016 tarihinden itibaren anılan maddede öngörülen 20 günlük başvuru süresi içinde 11.2.2016 tarihinde idareye...

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü... ...süresinde teslim etmediği takdirde idare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim... maddesine göre gecikme cezasının günlük %0,5 oranında olduğu ve iş sahibinin yüklenicinin...

Kesin teminat mektubunun süresi ../ Belli dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) tekrarlanmak suretiyle ifa edilen... ...yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen...

...09.2018 tarihinde teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 10.09.2018 tarihinde 5 günlük gecikme ile teslim edilmesine... ...teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 10.09.2018 tarihinde 5 günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm... ...mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır...