Oysa yüklenici firma (yangından 10 gün sonra, 20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından usul ve mevzuata uygun olarak imzalanmış sözleşme ile yetkilendirilmiş olan) müşavir firmaya yazılı olarak başvurmuştur.

fiyat dışı unsur , ilana yansıyan , itirazen şikayet , şikayet , süre 110 Aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

...için öngörülen 10 günlük sürenin 22/07/2013 tarihinde dolduğu ve davacının süresi içinde gereken belgeleri sunmadığı, yasal süre geçtikten sonra sözleşme imzalanmasının Kamu İhale Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği, davacının sözleşme yapma iradesini ortaya koymasının kanun koyucunun öngördüğü yasal süreyi değiştiremeyeceği...

... 07.2018 tarihleri arasındaki çalışılan döneme denk gelen 110 günlük sürenin ise 47 gününün yağışlı olduğu, 15.03 ... süre uzatımı verildiği, ancak Süre Uzatımı Olur’unda 30 günlük süre uzatımının çalışılmayan dönemdeki olumsuz hava koşulları gerekçe ...

...yağmurlarla ilgili 45 günlük çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği, Fen İşleri Müdürlüğünün... ...olduğu, süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı... ...verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır.

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu Kararı ile … günlük süre uzatımı verilerek işin bitim tarihi … tarihi... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. maddesinin 10. 4735 sayılı Kanun'un 10. sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...

...süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde; “ ...Teknik Şartnamesinin 29/9 maddesine, KGM Teknik Şartnamesinin 103.03, 407.05 maddelerine ve meteoroloji raporlarına göre verilen...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...sözleşmenin feshedildiği 01.06.2004 tarihi arasındaki 51 günlük süre üzerinden 17.464.596.000 TL. 16.10.2006 tarih ve E.

...yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının... ...kullanılan Kültür ve Turizm Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarih ve 105629 sayılı ve 13.05.2013 tarih ve 92699 sayılı genelgeler... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...